合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。以下是小編為大家整理的樓頂防水施工合同書范本，供大家參考學習。

樓頂防水施工合同1

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的原則，結合廣東省湛江市有關規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況

頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側(cè)內(nèi)墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補作防水處理 再鋪自粘卷材。

第二條 工期：20__.07.01--20__.08.10

第三條 工程質(zhì)量要求及工作范圍

第四條 合同價款：

第五條 安全施工

乙方要按有關規(guī)定，采取安全防護措施。承擔由于安全措施不利而造成的責任和因此發(fā)生的費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應及施工方便。

第六條 驗收及付款方式

乙方進場后，甲方必須派一負責人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進行質(zhì)量檢查驗收簽字，經(jīng)驗收合格后方可退場。工程保質(zhì)期一年,一年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方無條件修復。

第七條 付款方式

工程驗收合格后，憑驗收簽字單據(jù)結算.

第八條 本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約， 不得任意解除，若發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決;協(xié)商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。

第九條 本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生 效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

甲方代表：(簽字) 乙方代表(簽字)

年月日：

樓頂防水施工合同2

甲方：

乙方：

依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>> 及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就 本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

一、 工程概況

1、工程地點：層山小學院內(nèi)

2、工程名稱：層山小學教學樓、餐廳樓樓頂做防水

3、工程內(nèi)容：在原有基礎上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施 工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫 和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。

4、二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、 包文明施工。

三、 主材選用及工程價款等：

1、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢 驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后 方可進場開工 。

2、單價為 45 元/平方米，共1638平方米(其中：教學樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計1638平方米)，共計73710元。

四、 工期：20__年2月12日-20日。

五、 工程質(zhì)量：

1、工程質(zhì)量標準：合格工程質(zhì)量標準。

2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設計 圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合?彈性體 改性瀝青防水卷材?(GB18242-20__)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。

六、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標準的工程量，每平方米45 元。不再另計任何費用。 達不到質(zhì)量標準時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失 的，應賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時， 由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā) 包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。

七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

八、其他事項：

1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié) 商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

2、 本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：

年月日：

樓頂防水施工合同3

甲方：

乙方：

依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

一、 工程概況

1、工程地點：毛莊鎮(zhèn)一中校園內(nèi)

2、工程名稱：毛莊鎮(zhèn)一中一號樓、二號樓、門崗樓頂防水

3、工程內(nèi)容：在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。

二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、包文明施工。

三、 主材選用及工程價款等：

1、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工

2、全部包工包料，單價為 40 元/平方。

3、面積：按甲方確認的實做面積結算。

四、 工期：按甲方項目部所安排的進度施工。

五、 工程質(zhì)量：

1、工程質(zhì)量標準：合格工程質(zhì)量標準。

2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合?彈性體改性瀝青防水卷材?(GB18242-20__)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)

品合格證書和性能檢測報告。不合格的嚴禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。

六、合同價款與支付方式

按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標準的工程量，每平方米鋪貼面積 40 元。不再另計任何費用。

達不到質(zhì)量標準時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。

九、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

十、其他事項：

1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

2、 本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日