施工合同即建筑安裝工程承包合同,簽訂的主要目的是為了明確責任,分工協(xié)作,共同完成國家建設項目的設計任務。那么承攬施工合同是怎樣的呢?以下是小編為大家整理的常用的施工承攬合同模板,供大家參考學習。
施工承攬合同1
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
(1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限______
第十一條 其它_________
(如:1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條______在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
施工承攬合同2
甲方:
乙方:
甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項,經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫: ),一層建齊付%計元(大寫: ),二至三層建齊付%計元(大寫: ),四至五層建齊付%計元(大寫: ),結頂付%計元(大寫: ),內(nèi)粉付%計元(大寫: ),外粉付%計元(大寫: ),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫: ),其余款在二年內(nèi)付清。
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規(guī)范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘?shù)取?/p>
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,建筑內(nèi)外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內(nèi)完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任
1、 乙方嚴格按圖紙及建筑規(guī)范進行施工。
2、 未經(jīng)甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、 施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規(guī)范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內(nèi)外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規(guī)范要求進行施工、各工序經(jīng)驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質(zhì)量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經(jīng)常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發(fā)生。
2、乙方經(jīng)常性的檢查施工機械設備及電器設備,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
3、施工中如發(fā)生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規(guī)定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經(jīng)甲、乙 雙方充分協(xié)商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協(xié)議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00 年 月日
施工承攬合同3
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
甲乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就乙方為甲方提供 合作事宜,達成如下合同。
一、 施工項目 的設計和要求,請見附件(一),乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業(yè)的標準。
二、 施工費用 的工程,安裝 的單價 為 元。預計安裝 的數(shù)量為53個。實際工程總價款=實際安裝 的數(shù)量__單價。
三、 制作期與質(zhì)保期
1. 乙方應在 年 月 日前按本合同要求完成 的安裝工作,并經(jīng)甲方驗收確認。
2. 的質(zhì)保期為項目完成并經(jīng)甲方簽收確認后的壹年(壹年按365天計算)。
3. 質(zhì)保期內(nèi)如 損壞,乙方應在接到甲方通知后 個工作日內(nèi)為甲方完成維修。如因維修不及時,則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的 %作為延遲履行違約金。
4. 質(zhì)保期后,乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務,但在維修后,甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低于市場價格)。
四、 合作內(nèi)容
1. 乙方將為甲方的 的提供施工服務。
2. 乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排,并不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為,則甲方有權單方面解除本合同,并要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。
3. 施工前,乙方應當運用專業(yè)技能,現(xiàn)場對具體施工地點進行評估,以判斷施工點能否進行本合同項目施工。
4. 施工完成后,必須經(jīng)甲方現(xiàn)場負責人驗收并簽字確認。如經(jīng)甲方驗收不合格,包括但不限于施工評估不準確導致施工錯誤、工程質(zhì)量、安裝合理性等,則乙方應當根據(jù)甲方要求進行整改并應承擔所導致的甲方或第三方全部經(jīng)濟損失。
5. 項目經(jīng)整改后仍未達到甲方要求,則甲方有權終止合同,并有權拒付剩余施工款,乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。
6. 乙方保證施工的質(zhì)量及其義務:
(1) 現(xiàn)場評估設計方案
1) 施工設計必須結構合理,安全牢固,符合安全指標,鋼結構焊(如有)要符合標準;
2) 電路部分必須由有資質(zhì)的電工進行布線,必須使用國家標準電線及電器開關等;
3) 美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷,裝裱整齊(如有)。
4) 燈箱效果的圖片要保證其明亮度,并應滿足甲方長時間的需求。
(2) 現(xiàn)場施工
1) 乙方應在現(xiàn)場施工前進行必要的施工評估提出專業(yè)性意見,如認為不可進行項目施工,則應拒絕甲方要求,如違反此規(guī)定,則對因此所造成的甲方或第三方損失,乙方應承擔全部賠償責任(甲方不采納乙方建議,強行要求施工的除外)。
2) 乙方施工現(xiàn)場,應放臵安全提示設備。如因沒有放臵,導致任一方人身或財產(chǎn)損失,乙方應承擔全部賠償責任。
3) 施工完畢后,乙方應對施工現(xiàn)場進行衛(wèi)生清潔。如因施工現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境原因包括但不限于物業(yè)因其處罰。乙方應承擔因此發(fā)生的相關費用。
7. 如因乙方施工質(zhì)量問題導致甲方或任何第三方造成損失,則乙方應當承擔全部賠償責任。
五、 費用結算
1. 甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內(nèi),將根據(jù)實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。
2. 乙方實際安裝 的數(shù)量,依照甲方負責人現(xiàn)場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。
3. 甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業(yè)發(fā)票后,向乙方支付相應款項。
4. 乙方收款信息
1) 乙方收款賬戶:
2) 賬號:
3) 開戶銀行:
六、 聲明
1. 甲乙雙方均為依法成立、合法存續(xù)且經(jīng)營記錄良好的有限責任公司。
2. 本合同已經(jīng)簽署及生效,構成對雙方合法有效的約束力。
3. 乙方應具有本合同規(guī)定施工項目所必要的資質(zhì),包括但不限于技術力量、施工經(jīng)驗。
七、 違約責任
乙方如延遲完工或最終經(jīng)甲方驗收不合格,則乙方應當按實際工程總價 %/日的標準向甲方支付違約金,直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償,包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。
八、 法律適用及糾紛解決
1. 本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律,受中國法律管轄。
2. 甲乙雙方因履行本合同產(chǎn)生的任何糾紛和爭議,應盡量協(xié)商解決;協(xié)商無法解決的,任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、 其他
1. 其他未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
2. 未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得對本合同進行修改。
3. 本合同經(jīng)雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。
4. 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
5. 本合同的附件、補充合同為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
授權代表: 授權代表:
年 月 日 年 月 日
最新外墻面磚施工合同格式
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
上一篇:常用的施工承攬合同模板
下一篇:常規(guī)的油漆施工合同樣本