房地產(chǎn)開發(fā)商將自己的項目開發(fā)出來之后，需要找建筑商進行修建，這時候建設施工就需要寫一份建筑工程施工合同，那么這樣的建筑工程施工合同應該怎么寫?以下是小編為大家整理的江蘇省小型建筑施工合同范文，供大家參考學習。

小型建筑施工合同1

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工程內(nèi)容及范圍：

二、承包形式：

三、工程造價及合同款支付：

1、 工程總造價：

2、第一次付款：工程竣工并驗收合格后，支付工程總造價的95%;

第二次付款：總工程款的5%作為質(zhì)保金，一年后結清。

甲方支付上述款項時，乙方應當事先向甲方出具等額合法的專業(yè)發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付而不承擔任何法律責任。

四、工程期限：本工程工期為 天(日歷天)，自 年 月 日至 年 月 日(也可以約定自乙方收到甲方開工通知書之日起算)

五、工程質(zhì)量標準：

1、工程質(zhì)量應當達到達到設計施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關質(zhì)量要求協(xié)議書約定的質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔違約責任。

2、雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別達到設計施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關質(zhì)量要求，竣工驗收備案合格。

六、違約責任

1、乙方無故逾期開工或逾期完工的，每逾期一天應按工程總造價的1‰ 支付違約金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天應按合同應付工程款的1‰支付違約金。

3、乙方采購工程材料及施工質(zhì)量不合格或有重大質(zhì)量隱患，影響甲方正常使用的，除應一次性支付工程總額5‰的違約金，并及時采取措施返工更改外，每影響正常使用一天，還應按工程總造價的1‰支付違約金。

七、工程安全要求：

1、乙方負責工程現(xiàn)場的安全文明施工，應負責統(tǒng)一管理本工程的施工作業(yè)安全及消防等工作。甲方有權按有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定，檢查、監(jiān)督施工安全工作的實施，乙方應認真執(zhí)行甲方有關安全管理工作的指示。

2、乙方應為其執(zhí)行本合同所雇用的全部人員承擔工傷事故責任。

3、甲方應為其現(xiàn)場機構雇用的全部人員承擔工傷事故責任。

八、雙方權利義務：

(一)甲方：

1、解決材料物資的堆放和臨時設施場地。

2、在乙方不違反合同條例的情況下，保證按照合同約定方式支付工程款。

(二)乙方：

1、在施工期間嚴格遵守甲方的一切規(guī)章制度，保護甲方設施，乙方人員不得隨意在甲方廠區(qū)內(nèi)走動、閑逛，服從甲方進出門管理。

2、承擔本工程施工中的一切安全事故責任。

3、按合同工期組織施工，以確保工程按期完成。

4、把好質(zhì)量關，確保工程質(zhì)量達到驗收標準并根據(jù)有關規(guī)定組織工程驗收工作。

5、組織落實施工管理人員和材料設備進場。

6、施工中如遇人力不可抗拒的自然災害影響，不能按原計劃正常施工，乙方應及時向甲方通報，由此而發(fā)生的費用增減或損失，雙方協(xié)商解決。

7、安全文明施工。

九、工程驗收：

1、工程竣工后，乙方向甲方匯報工程竣工情況，甲方在接到乙方驗收申請報告后應在五個工作日內(nèi)組織有關部門與乙方共同驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。并于驗收合格后十五日內(nèi)按照合同支付工程款。

2、工程竣工驗收合格后一年內(nèi)，承包方負責該工程的質(zhì)保工作。

十、附則：

1、未盡事宜雙方協(xié)商解決,無法協(xié)商達成一致的，由甲方所在地人民法院解決。

2、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方簽字、蓋章、即開始生效，至工程款結清后自動失效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代表(簽字)： 代表(簽字):

年 月 日 年 月 日

小型建筑施工合同2

合同編號：_______

發(fā)包方：________________

承包方：________________

簽約時間：_______

簽約地點：_______

為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。

1、工程名稱：____________

2、建筑面積(工程形式)：____________

3、施工地點：________________

4、工期：

(1)開工：____年__月__日;

(2)竣工：____年__月__日;

(3)合同工期總共歷時____天。

5、承包形式：________

6、工程質(zhì)量標準：________

7、工程價款：共計人民幣____元。

8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。

9、質(zhì)保期：____年。

10、雙方的責任義務

(1)發(fā)包方的責任義務

①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關系及糾紛;

②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;

③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

2、承包方的責任義務

①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;

②如期完成施工任務;

③接受發(fā)包方的技術指導和質(zhì)量標準要求;

④負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;

⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

11、其他

(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。

二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

三、建筑合同合同履行地的理解

所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償?shù)攸c。

建設工程設計合同是雙務合同，即由發(fā)包人提供設計工作所依據(jù)的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。

發(fā)包方：_________ 承包方：_________

委托代理人：_________ 委托代理人：_________

20___年__月__日 20___年__月__日

小型建筑施工合同3

發(fā)包方：

承包方：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內(nèi)容：

二、工期

1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。

開工日期：本工程定于 20_ 年 9 月 5 日開工。

竣工日期：本工程定于 20_ 年 9 月 25 日竣工。

合同工期總日歷天數(shù) 20 天。

2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款 元。

3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。

(1)因發(fā)包方原因影響開工。

(2)工程量有較大的增加。

(3)不可抗力。

(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。

三、工程質(zhì)量及驗收

1、質(zhì)量標準 。

2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。

3、承包方應對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質(zhì)量事故、返工，其經(jīng)濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。

4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)。承包方應按國家竣工驗收有關規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。

5、質(zhì)量達不到約定標準，發(fā)包方罰承包方總造價的 。

四、過程結算、工程款支付

1、結算方式：

(1)承包方式：包工包料

(2)計價方法： 按固定價格計價

(3)合同價款(大寫)：壹拾萬元整

(4)結算方法： 分期撥款

2、工程款支付：自合同簽訂之日起，2日內(nèi)甲方撥付工程款的 % 即： 整，余款竣工驗收完成后 3 日內(nèi)付清。

五、材料供應及設備管理

1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認可后使用。

2、機械設備由承包方自備。

六、發(fā)包方責任

1、負責辦理有關建設手續(xù)。 無約定

2、審查承包方編制的施工方案，各種技術資料和工程預決算。 無約定

3、提供施工圖紙 套。

4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。

5、發(fā)包人指派 同志為工地代表。 無約定

七、承包方的責任

1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。

2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。

3、本合同生效后 日內(nèi)編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。 無約定

4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發(fā)包人2套。 無約定

5、承包方指派 王躍民 同志為工地代表。

八、安全生產(chǎn)與文明施工

1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。

2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現(xiàn)場文明整潔。

3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。

4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。

九、其它

1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。

2、合同份數(shù)：

(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存一份。

(2)本合同副本 無 份(發(fā)包方執(zhí) ，承包方執(zhí) )。

十、補充條款

發(fā)包方(簽字蓋章)：

承包方(簽字蓋章)：

合同訂立日期： 年 月 日